Обратный звонок
Вход в личный кабинет
Оставить свой отзыв
Задать вопрос
В Арбитражный суд
Истец:______________________
(наименование Подрядчика)
____________________________
(почтовый адрес, расчетный
счет N____ в _______________
отделении банка.
Ответчик:___________________
(наименование организации Заказчика)
почтовый адрес, расчетный счет
N______ в ___________________
отделении банка.
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
по преддоговорному спору
(сумма договора ___________ рублей)
При заключении нами договора на строительство (техническое перевооружение, реконструкцию и т.п.) от "___"______20___г. с ___________ (наименование организации Заказчика) между сторонами возник спор по содержанию Особых условий к договору. В процессе совместного рассмотрения возникших разногласий "___"________20___г. стороны к соглашению по содержанию пункта 3 абзаца 2 Особых условий к договору не пришли.
Нами была предложена следующая редакция этого пункта: "В случае непредставления измененной рабочей документации в установленный срок, Заказчик уплачивает штраф в размере ______ рублей за каждый день просрочки."
Заказчик _______________ (наименование организации Заказчика) предлагает установить за нарушение срока предоставления измененной рабочей документации штраф в размере ______ рублей за каждый день просрочки.
Просим на основании пункта 32 Правил о договорах подряда на капитальное строительство, предусматривающего обязанность Заказчика уплачивать штраф в размере _____ рублей за каждый день просрочки, принять пункт 3 абзац 2 Особых условий к договору N_____ от "___"____20___г. в нашей редакции.
Приложения:
1. Копия договора на строительство ________________________________ (наименование объекта) от "___"_____20___г.
2. Копия Особых условий к договору от "___"______20___г. N______.
3. Копия протокола разногласий по особым условиям к договору N____ от "____"_______20___г.
4. Копия препроводительного письма от "___"_______20___г.
5. Конверт, в котором было получено письмо Ответчика от "___"____20___г. со штемпелем почтового отделения от "___"______20___г.
6. Копия протокола согласования разногласий от "___"_____20___г. по особым условиям к договору N____ от "___"______20___г.
7. Почтовая квитанция от "___"____20___г. об отправке Ответчику копии заявления в Госарбитраж.
8. Платежное поручение от "___"______20___г. N____ на уплату госпошлины.
Подрядчик
(должность, Ф.И.О. руководителя) (подпись)
М.П.
