Обратный звонок
Вход в личный кабинет
Оставить свой отзыв
Задать вопрос
Договор на выполнение проектных и изыскательских работ
___________________________ (наименование организации или гражданина-предпринимателя), именуем__ в дальнейшем "Проектировщик", в лице ________________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ___________________________ (устава, положения, доверенности), с одной стороны, и ___________________________ (наименование организации, Ф.И.О. гражданина), именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Проектировщик обязуется по заданию Заказчика разработать техническую документацию и выполнить изыскательские работы, результатом которых будут являться: ________________________________.
1.2. В срок ___________ Заказчик передает Проектировщику утвержденное _____________ (кем) задание на проектирование, а также _________________________ (иные исходные данные, необходимые для составления технической документации).
1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.
Проектная документация должна быть подготовлена в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строительными нормами и правилами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.
Обязательства Проектировщика считаются выполненными со дня утверждения подготовленного им проекта ________________ (наименование органа, правомочного утверждать соответствующие проекты).
1.4. Правомочия Заказчика в отношении земельного участка, предоставляемого под строительство _______________________ (наименование объекта) подтверждаются ___________________ (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа - акта об отводе земельного участка, свидетельства о праве собственности, договора и др.).
Разрешение на строительство выдано ___________________ (наименование органа, наименование, номер дата выдачи документа).
1.5. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Проектировщиком работу, указанную в п.1.1 настоящего договора.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Срок начала работ - ______________________ дней со дня получения Проектировщиком от Заказчика документов, указанных в п.1.2 настоящего договора.
2.2. Срок окончания работ - _______________________________________.
2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ:
2.3.1. Выполнение изысканий - _____________________________________.
2.3.2. Разработка технической документации - ______________________.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. За выполненные работы, указанные в разделе 1 договора, в соответствии со сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, Заказчик обязан уплатить Проектировщику ______________ рублей.
3.2. Не позднее __________ срока со дня подписания договора Заказчик обязан перечислить Проектировщику аванс в размере __% от суммы, указанной в п.3.1 договора, т.е. ___________ рублей.
3.3. Последующие платежи Заказчик производит на основании счетов Проектировщика, выставляемых после подписания актов, составляемых сторонами и подтверждающих готовность этапов работы, указанных в п.2.3 настоящего договора.
3.4. Оплата аванса и счетов Проектировщика производится Заказчиком по безналичному расчету, платежными поручениями.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Проектировщиком.
4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________. В случае, если Проектировщик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный срок, либо проект на будет утвержден ________________ (кем) в _________________ (срок), Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.
5. Обязанности сторон
5.1. Проектировщик обязан:
выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;
согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;
передать Заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.
Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьи лицам без согласия Заказчика.
Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Проектировщиком технической документации.
5.2. Заказчик обязан:
оплатить Проектировщику выполненные им работы;
использовать техническую документацию, полученную от Проектировщика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика;
оказывать содействие Проектировщику в выполнении проектных и изыскательских работ ___________________________ (объем и условия такого содействия);
участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
возместить Проектировщику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Проектировщика;
привлечь Проектировщика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.
6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
6.1. За просрочку выполнения работы Проектировщик уплачивает Заказчику штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от суммы договора за каждый день просрочки.
6.2. За допущенные отступления от требований, предусмотренных в задании Заказчика и обязательных для сторон настоящего договора строительных нормах и правилах Проектировщик за каждый случай отступления от указанных требований обязан уплатить Заказчику штраф в размере ______________________.
6.3. Ответственность Проектировщика за ненадлежащее выполнение работ, являющихся предметом настоящего договора, определяется в соответствии со ст.761 ГК РФ.
6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в ____________ (указать место нахождения арбитражного суда).
7. Сдача и приемка работ
7.1. Проектировщик обязан направлять Заказчику письменное извещение при завершении каждого промежуточного этапа работ, указанного в п.2. настоящего договора.
7.2. В срок ______________________ с даты получения извещении Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа.
7.3. Приемка каждого этапа работы оформляется двусторонним актом сдачи-приемки, подписываемым __________________ со стороны Проектировщика и ___________________ со стороны Заказчика.
8. Дополнительные условия
8.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.
8.2. Риски ___________________________________________ (какие, наименование страховой организации, дата и номер договора страхования и др.) застрахованы на сумму __________ рублей.
9. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик: __________________________________________________________
Проектировщик: _____________________________________________________
Подписи сторон
Заказчик _____________________________________ М.П.
Проектировщик ________________________________ М.П.
